襄阳至宜昌高速公路宜昌段水保监测及监理服务招标XYYCSB-1标段(HBSJ-202307GL-063006001)招标公告

类别：招标信息---服务招标地区：武汉市更新时间：2024-5-9 浏览次数：12

招标编号：HBSJ-202307GL-063006001

1.招标条件

襄阳至宜昌高速公路宜昌段(以下简称“本项目”)已由湖北省发展和改革委员会以《省发改委关于襄阳至宜昌高速公路宜昌段项目核准的批复》（鄂发改审批服务〔2023〕153号）批准建设，交通运输部以《交通运输部关于G3612平顶山至宜昌高速公路宜昌段初步设计的批复》（交公路函〔2023〕722号）批准了初步设计。建设资金来自企业自筹和国内银行贷款，资金已落实，招标人为湖北交投襄宜东高速公路有限公司，招标代理机构为华杰工程咨询有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的水保监测及监理服务进行公开招标，并对投标人进行资格后审。

2.项目概况与招标范围

2.1项目概况

建设地点：湖北省宜昌市
建设规模：本项目起于宜昌市远安县河口乡大曾家湾，接拟建G3612平顶山至宜昌高速公路襄阳段，止于宜昌市夷陵区仓屋塝村附近，与小鸦路相交，接规划的花溪路二期工程。本项目全长87.528公里，同步设置远安南互通连接线3.2公里。主线采用设计速度100公里/小时的高速公路标准建设，其中，起点至官庄枢纽互通段84.050公里采用双向四车道标准，路基宽度26米；官庄枢纽互通至终点段3.478公里采用双向六车道标准，路基宽度33.5米。桥涵设计汽车荷载等级采用公路-I级，其他技术指标按《公路工程技术标准》(JTG B01一2014)。安南互通连接线采用一级公路标准建设。全线设河口、远安东、远安南、长坂坡(枢纽)、罗家畈、官庄(枢纽)、小鸦(枢纽)7处互通式立交，全线设置匝道收费站4处、终点主线收费站1处、监控管理分中心1处、服务区1处、停车区1处、养护工区1处。本项目概算总投资为153.01亿元，建设工期48个月。
其他：项目占地面积597.6017公顷

2.2招标范围

招标范围：本项目施工期、缺陷责任期的水土保持监测及监理服务，主要包含：（1）本项目施工期、缺陷责任期的水土保持监测，编制完成水土保持监测季报及监测总结报告，确保满足水行政主管部门要求；（2）本项目施工期、缺陷责任期的水土保持监理，及时提交水土保持专项监理报告等各项资料、临时措施的影像资料和质量评定的原始资料；（3）提供本项目水土保持咨询服务，包括但不限于培训宣贯、协助迎接主管部门监督检查、协助水土保持设施验收单位开展水土保持专项验收等。
标段划分：本次招标划分1个标段，标段号XYYCSB-1。
计划工期：2190日历天，计划开工日期2024年6月
合同估算价：354.00万元

2.3其他：预计服务期为2190日历天（其中含预计施工期为1460日历天，施工缺陷责任期为730日历天），服务预计开始时间为2024年6月，实际服务开始及终止时间以招标人正式下发的通知为准。本项目中的水土保持监理工作设置二级监理机构，设置总监理工程师办公室1个(以下简称“总监办”)，总监理工程师办公室已组建。投标人中标后应组建水土保持驻地监理工程师办公室1个(以下简称“驻地办”)，承担水土保持的监理任务，并接受总监办的管理。

3.投标人资格要求

3.1本标段招标要求投标人须具备：最低资格条件见招标公告附录
3.2本标段接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：联合体所有成员数量不超过2家，且承担水保监测咨询工作的成员作为联合体牵头人，承担水保监理工作的成员作为联合体成员。组成联合体的各方不得再单独或与其他单位组成联合体参与本项目投标。
3.3各投标人均可就本招标项目上述标段中的 1(具体数量）个标段投标且只允许中1个标。
3.4本次招标本项目不属于政府采购工程。
3.5本项目属性：
3.6其它要求：单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标。

4.招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标者(若为联合体投标，指联合体所有成员)，应当在湖北省电子招投标交易平台（以下简称“电子交易平台”，下同）（网址：www.hbbidcloud.cn）进行注册登记，并下载手机版CA（标证通）或办理CA数字证书（具体操作参见“电子交易平台”—办事指南—交易主体注册登记指南）。
4.2 完成注册登记后，请于2024年05月10日至2024年05月16日24：00时止（北京时间、下同），通过互联网使用手机版CA（标证通）或办理CA数字证书登录“电子交易平台”，在所投标段免费下载招标文件。联合体投标的，由联合体牵头人下载招标文件（具体操作参见“电子交易平台”—办事指南—招标（资审）文件下载指南）。未按规定从“电子交易平台”下载招标文件的，招标人（“电子交易平台”）拒收其投标文件。

5.投标文件的递交

5.1 投标文件递交截止时间为：2024年05月31日 09时30分
5.2 投标人应当在投标截止时间前，通过互联网使用手机版CA（标证通）或办理CA数字证书登录“电子交易平台”，选择所投标段将加密的电子投标文件上传。投标人完成投标文件上传后，“电子交易平台”即时向投标人发出电子签收凭证，递交时间以电子签收凭证载明的传输完成时间为准。逾期未完成上传或未加密的电子投标文件，招标人（“电子交易平台”）将拒收。

6.投标相关事宜

招标人不组织进行工程现场踏勘，不召开投标预备会。

7.评标办法

本标段招标评标办法采用综合评估法。

8.发布公告的媒介

本标段招标公告同时在湖北省公共资源交易电子服务系统（网址：www.hbggzyfwpt.cn）、湖北省交通运输厅网站（http：//jtt.hubei.gov.cn）、湖北交投电子采购平台（http://ec.hbjttz.com/）(发布公告的媒介名称)上发布。

9.联系方式

招标人:	湖北交投襄宜东高速公路有限公司	代理机构:	华杰工程咨询有限公司
地址:	湖北省宜昌市枝江市仙女镇仙女小学乡村少年宫	地址:	武汉市硚口区硚口路160号武汉城市广场A座19层
邮编:		邮编:
联系人:	刘女士	联系人:	饶玉龙、付子才
电话:	0717-4124212	电话:	027-83308925
传真:		传真:
电子邮件:		电子邮件:
网址:		网址:
开户银行:		开户银行:
账号:		账号:

2024年05月09日

附录:

附录1 资格审查条件(资质要求)

标段

资质最低要求

XYYCSB-1

同时具备：

（1）有效的企业法人营业执照或事业单位法人证书。

（2）持有中国水土保持学会颁发的生产建设项目水土保持监测水平评价证书。

（3）水土保持工程施工监理甲级资质。

注：1、投标人应填报投标文件格式资格审查资料“投标人基本情况表”，并在“投标人基本情况表”后附相应证明材料。

2、独立投标人或联合体投标人证明材料应附：营业执照副本（或事业单位法人证书）、评价证书、资质证书副本、基本账户开户许可证（或基本存款账户信息）等证件的彩色扫描件(各项证书封面、封底、空白页除外，应包括投标人名称、投标人其他相关信息、颁发机构名称、投标人信息变更情况等关键页在内)。

3、对于法人发生重组或变更的投标人，应在投标文件格式资格审查资料“投标人基本情况表”后附有法人重组或变更时相关部门的合法批件、变更时的企业法人营业执照和资质证书的副本变更记录扫描件。

4、以联合体形式投标的，承担水保监测服务工作的联合体牵头人须同时具备资质最低要求第1、2条的要求；承担水保监理工作的联合体成员需满足资质最低要求第1、3条。联合体各成员应分别填写“投标人基本情况表”并按要求提供相应的资料。

5、上述要求与投标文件格式资格审查资料“投标人基本情况表”注的内容不一致的，以上述要求为准。

6、投标人必须按照上述要求填报相应的表格，并提供相应证明材料，以证明其符合相应资格审查条件。

附录2 资格审查条件(业绩要求)

标段

业绩最低要求

XYYCSB-1

同时具备：

（1）近8年内承担过1条里程不小于30公里的线性工程项目的水土保持监测工作。

（2）近8年内承担过1条里程不小于30公里的线性工程项目的水土保持监理工作。

注：1、投标人应填报投标文件格式资格审查资料“近年完成的类似项目情况表”，并在本表后附相应证明材料。

2、业绩证明材料要求：投标人应提供合同协议书，若上述材料无法体现资格审查条件要求的技术指标和投标人完成的具体任务，还应提供发包人（或委托人）出具的业绩证明材料，否则该业绩将不予认可。

3、若投标人以联合体形式参加投标，联合体各成员应按照联合体协议书中承担的任务提供相应的满足资格审查条件要求的业绩证明材料；若投标人提供的业绩为联合体形式承担的业绩，仅认可其联合体协议书中承担的工作同类别的业绩。

4、单个合同包含多个线性工程项目的，可分别计算业绩。单个合同同时满足多项资格审查条件要求的，可分别予以认定。

5、“近8年”是指2016年1月1日至投标截止日期前一日，以委托合同签订时间为准。

6、本项目的线性工程指的是铁路、公路、石油与燃气管线、渠道、管道、城市综合管网、堤防工程、输电线工程。

7、投标人必须按照上述要求填报相应的表格，并提供相应证明材料，以证明其符合相应资格审查条件。

8、上述要求与投标文件格式资格审查资料“近年完成的类似项目情况表”注的内容不一致的，以上述要求为准。

附录3 资格审查条件(主要人员要求)

人员

数量

人员最低要求

项目负责人（兼水保监测负责人）

高级工程师，近8年担任过1个里程不小于30公里的线性工程施工期水土保持监测负责人或项目负责人。

水保监理负责人

工程师及以上职称，持有水利主管部门颁发的水土保持监理工程师证书，近8年担任过1个里程不小于30公里的线性工程施工期的水保监理工程师（或水保监理负责人）。

注：1、投标人应填报投标文件格式资格审查资料“拟委任的主要人员汇总表”、“主要人员简历表”，并在“主要人员简历表”后附相应证明材料。

2、项目负责人（兼水保监测负责人）证件材料要求：应附项目负责人（兼水保监测负责人）、身份证、职称资格证书、上岗证书以及资格审查条件所要求的其他相关证书的彩色扫描件；水保监理负责人证件材料要求：应附水保监理负责人身份证、职称资格证书以及资格审查条件所要求的其他相关证书的彩色扫描件。

3、投标人还需提供上述主要人员2023年10月份以来投标人所属社保机构出具的任意连续三个月社保缴费证明或其他能够证明主要人员参加社保的有效证明材料彩色扫描件。

4、项目负责人（兼水保监测负责人）、水保监理负责人的个人业绩证明材料要求：提供合同协议书，若上述材料无法体现资格审查条件要求的技术指标以及人员任职情况的，还应提供发包人（或委托人）出具的业绩证明材料，否则该业绩将不予认可。

5、“近8年”是指2016年1月1日至投标截止日期前一日，以委托合同签订的时间为准。

6、本项目中的线性工程指的是铁路、公路、石油与燃气管线、渠道、管道、城市综合管网、堤防工程、输电线工程。

7、以联合体投标的，联合体各成员应分别填报“主要人员简历表”并附相应证明材料。

8、上述要求与投标文件格式资格审查资料“拟委任的主要人员汇总表”、“主要人员简历表”注的内容不一致的，以上述要求为准。

9、投标人必须按照上述要求填报相应的表格，并提供相应证明材料，以证明其符合相应资格审查条件。

附录4 资格审查条件(信誉要求)

标段

信誉最低要求

XYYCSB-1

1、投标人未被责令停产停业、暂扣或吊销许可证、暂扣或吊销执照；

2、投标人未被进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

3、投标人未被省级及以上行业主管部门或其他有权作出处罚的行业主管部门明令禁止参与投标并且目前正处于处罚期内；

4、投标人不得存在下列不良状况或不良信用记录:

(1)在国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/)中被列入严重违法失信企业名单的；

(2)在“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单；

(3)投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人在近三年内有行贿犯罪行为的；

(4)其他在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)中被列为严重失信主体名单，且按联合惩戒要求禁止参与招投标的。

注：1、本表中“近三年”是指从2021年1月1日起至投标截止日期前一日，以有效的判决书生效的时间为准，同一案件有多份判决书的以时间在后的为准。

2、投标人应在投标文件格式资格审查资料“信誉情况表”按给定的内容填报并提供《信誉情况承诺函》。

3、招标文件接受联合体投标时且投标人以联合体形式投标的，联合体各成员均应提供《信誉情况承诺函》。

附录5 重大偏差一览表

序号

评审因素

重大偏差认定标准

投标文件

投标文件不能正常打开

投标人名称

投标人不满足以下情形均属于重大偏差：

投标文件的封面中投标人名称、投标函中投标人名称、营业执照（事业单位法人证书）中投标人名称、资质认定证书中投标人名称须一致，不一致时需提供相关部门的合法批件。

投标文件的签署

投标人存在以下任一情形均属于重大偏差：

（1）投标文件封面未加盖单位章；

（2）投标函未加盖单位章；

（3）投标函未加盖法定代表人的个人章或签名章；

（4）组成联合体投标的，联合体协议书未加盖所有联合体成员单位章。

投标保证金

采用现金形式递交的存在以下任一情形属于重大偏差：

（1）投标保证金未从投标人基本账户转出；

（2）投标保证金未在投标截止时间前一次性足额汇至招标人指定的账户。

采用电子银行保函、电子担保保函、电子保险保单方式递交的存在以下任一情形属于重大偏差：

（1）保函或保单受益人（招标人）、标段名称、标段编号、担保内容、担保金额、保函或保单有效期信息不符合招标文件规定；

（2）在投标截止时间前未提交投标保证金。

投标文件组成部分

投标文件缺少以下任一项内容属于重大偏差：

投标函、投标函附录、法定代表人身份证明、联合体协议书（以联合体形式投标的）、投标保证金、投标报价清单、投标人基本情况表、近年完成的类似项目情况表、投标人信誉声明（信誉情况承诺函）、拟委任的主要人员汇总表、主要人员简历表、技术建议书。

联合体投标人（如有）

以联合体方式投标的联合体投标人不满足以下任一情形属于重大偏差：

（1）联合体各方按招标文件提供的格式提交联合体协议书，并明确联合体牵头人和各方的权利义务；

（2）联合体所有成员数量不得超过2名；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一标段中参加投标。

报价唯一

一份投标文件有多个报价（指投标函中的报价）

招标文件的获取

未从“电子交易平台”下载招标文件

营业执照（事业单位法人证书）

营业执照或事业单位法人证书无效

基本账户开

户证明

未提供以下任一材料:

（1）有效的基本账户开户证明；

（2）银行打印的基本存款账户信息。

资质条件

投标人不满足以下任一情形均属于重大偏差：

（1）有效的企业法人营业执照或事业单位法人证书。

（2）持有中国水土保持学会颁发的生产建设项目水土保持监测水平评价证书。

（3）水土保持工程施工监理甲级资质。

（4）投标人应填报投标文件格式资格审查资料“投标人基本情况表”，并在“投标人基本情况表”后附相应证明材料。

（5）独立投标人或联合体投标人证明材料应附：营业执照副本（或事业单位法人证书）、资质证书副本、基本账户开户许可证（或基本存款账户信息）等证件的彩色扫描件(各项证书封面、封底、空白页除外，应包括投标人名称、投标人其他相关信息、颁发机构名称、投标人信息变更情况等关键页在内)。

（6）对于法人发生重组或变更的投标人，应在投标文件格式资格审查资料“投标人基本情况表”后附有法人重组或变更时相关部门的合法批件、变更时的企业法人营业执照和资质证书的副本变更记录扫描件。

（7）以联合体形式投标的，承担水保监测服务工作的联合体牵头人须同时具备资质最低要求第1、2条的要求；承担水保监理工作的联合体成员需满足资质最低要求第1、3条。联合体各成员应分别填写“投标人基本情况表”并按要求提供相应的资料。

业绩

投标人不满足以下任一情形均属于重大偏差：

（1）近8年内承担过1条里程不小于30公里的线性工程项目的水土保持监测工作。

（2）近8年内承担过1条里程不小于30公里的线性工程项目的水土保持监理工作。

（3）投标人应填报投标文件格式资格审查资料“近年完成的类似项目情况表”，并在本表后附相应证明材料。

（4）业绩证明材料要求：投标人应提供合同协议书，若上述材料无法体现资格审查条件要求的技术指标和投标人完成的具体任务，还应提供发包人（或委托人）出具的业绩证明材料，否则该业绩将不予认可。

（5）投标人若提供的业绩为联合体形式承担的业绩，仅认可其联合体协议书中承担的工作同类别的业绩，若投标人以联合体形式参加投标，联合体各成员应按照联合体协议书中承担的任务提供相应的满足资格审查条件要求的业绩证明材料。

（6）单个合同包含多个线性工程项目的，可分别计算业绩。单个合同同时满足多项资格审查条件要求的，可分别予以认定。

（7）“近8年”是指2016年1月1日至投标截止日期前一日，以委托合同签订时间为准。

（8）本项目中的线性工程指的是铁路、公路、石油与燃气管线、渠道、管道、城市综合管网、堤防工程、输电线工程。

主要人员

1、项目负责人（兼水保监测负责人）不满足以下任一最低要求，均属于重大偏差：

（1）高级工程师；

（2）近8年担任过1个里程不小于30公里的线性工程施工期水土保持监测负责人或项目负责人。

2、水保监理负责人不满足以下任一最低要求，均属于重大偏差：

（1）工程师及以上职称；

（2）持有水利主管部门颁发的水土保持监理工程师证书；

（3）近8年担任过1个里程不小于30公里的线性工程施工期的水保监理工程师（或水保监理负责人）。
3、投标人不满足以下任一最低要求，均属于重大偏差：

（1）投标人应填报投标文件格式资格审查资料“拟委任的主要人员汇总表”、“主要人员简历表”，并在“主要人员简历表”后附相应证明材料。

（2）项目负责人（兼水保监测负责人）证件材料要求：应附项目负责人（兼水保监测负责人）、身份证、职称资格证书、上岗证书以及资格审查条件所要求的其他相关证书的彩色扫描件；水保监理负责人证件材料要求：应附水保监理负责人身份证、职称资格证书以及资格审查条件所要求的其他相关证书的彩色扫描件。

（3）投标人还需提供上述主要人员2023年10月份以来投标人所属社保机构出具的任意连续三个月社保缴费证明或其他能够证明主要人员参加社保的有效证明材料彩色扫描件。

（4）项目负责人（兼水保监测负责人）、水保监理负责人的个人业绩证明材料要求：提供合同协议书，若上述材料无法体现资格审查条件要求的技术指标以及人员任职情况的，还应提供发包人（或委托人）出具的业绩证明材料，否则该业绩将不予认可。

（5）“近8年”是指2016年1月1日至投标截止日期前一日，以委托合同签订的时间为准。

（6）本项目的线性工程指的是铁路、公路、石油与燃气管线、渠道、管道、城市综合管网、堤防工程、输电线工程。

（7）以联合体投标的，联合体各成员应分别填报“主要人员简历表”并附相应证明材料。

信誉

投标人不满足以下任一情形均属于重大偏差：

1、投标人未被责令停产停业、暂扣或吊销许可证、暂扣或吊销执照；

2、投标人未被进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

3、投标人未被省级及以上行业主管部门或其他有权作出处罚的行业主管部门明令禁止参与投标并且目前正处于处罚期内；

4、投标人不得存在下列不良状况或不良信用记录:

(1)在国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/)中被列入严重违法失信企业名单的；

(2)在“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单；

(3)投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人（兼水保监测负责人）在近三年内有行贿犯罪行为的；

(4)其他在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)中被列为严重失信主体名单，且按联合惩戒要求禁止参与招投标的。

注：1、本表中“近三年”是指从2021年1月1日起至投标截止日期前一日，以有效的判决书生效的时间为准，同一案件有多份判决书的以时间在后的为准。

2、投标人应在投标文件格式资格审查资料“信誉情况表”按给定的内容填报并提供《信誉情况承诺函》。

3、招标文件接受联合体投标时且投标人以联合体形式投标的，联合体各成员均应提供《信誉情况承诺函》。

投标人身份

投标人出现以下任一情形均属于重大偏差：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位)；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本标段的其他投标人同为一个单位负责人；

（4）与本标段的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本标段的招标代理机构；

（6）与本标段的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（7）与本标段的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系。

服务期限

投标函未填写服务期限或填写的服务期限不符合招标文件规定的时限。

质量标准

投标函附录未填写质量目标，或填写的质量目标低于“工作质量达到国家、行业主管部门规范的标准和要求”的规定

安全目标

投标函附录未填报安全目标，或填报的安全目标低于“避免或减少一般安全事故，杜绝较大、重大、特大安全事故的发生”的规定。

投标价格

投标人的报价或算术错误修正后的投标报价（如有）超过本标段（包）最高投标限价。

投标人不得存在的其他情形

投标人存在以下任一情形：

(1)串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；

(2)不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

(3)不同投标人的电子投标文件经湖北省公共资源交易平台评标系统检测出制作投标文件的电脑机器码一致的。

投标人存在上述情况的均属于重大偏差，其投标应当被否决。投标人出现未列入上表情形的不属于重大偏差，按细微偏差处理，评标委员会不得因细微偏差否决投标。